硅pu篮球场施工合同范本
时间: 2021-10-28 09:16
浏览次数:
硅pu篮球场施工合同范本
发包单位:
施工单位:大上实业(深圳)有限公司
签订日期:
需求方(甲方):
供应方(乙方):大上实业(深圳)有限公司
工程名称:硅pu篮球场工程
一、项目名称:
篮球场工程
二、承包方式:
本工程由乙方按甲方要求施工,全部工程所需的材料由乙方包工包料。底层面层颗粒等所用材料的材质、颜色、成品厚度等各项指标均应严格按甲方设计图纸要求的施工,否则由此产生的一切损失均由乙方承担。
三、施工时间:
本合同签订后3天内进场施工,总工期7天(雨天延后)。
四、验收方式:
1、乙方施工结束,自行检查在确认完全按照硅PU地面施工标准及合同要求后,方可报请甲方进行验收。
2、在进行竣工工程验收中,如发现工程质量不符合规定,乙方应负责无偿修理或返工,并在双方议定的措施和期限内完成。经验收合格后,再行移交。
3、工程竣工验收合格后,乙方对施工的工程质量保修两年。在保修期内,由施工方责任造成的工程质量问题,乙方应负责无偿修理。
4、甲方在接到乙方提出验收申请后,在5个工作日内组织相关人员进行验收,超5个工作日甲方仍没有组织验收,视为验收通过。
五、付款方式:
合同签订后乙方进场施工,乙方开始打磨地板后甲方支付40%工程款项,施工结束后经验收合格3个工作日后支付47%的工程款,剩余3%质保金质保期满后无息支付。
六、乙方责任:
1、乙方应严格按图纸要求组织施工,必须按时、按质完成工程(除天灾等不可抗拒的因素外),否则
因工期延误所造成甲方的损失,由乙方承担。
2、 乙方必须要保证安全施工、文明施工,施工人员除本工程施工区外不得随意进入其他施工区域。不得损坏甲方财产(损坏甲方财产的,乙方应如数进行赔偿)。乙方承担施工的所有安全责任,必须要给所属施工人员依法办理各种相关手续。施工过程中发生一切安全事故,均由乙方负责按照国家的有关规定处理;所聘员工的安全保险、社会保险及施工出现的安全事故所发生的费用全部由乙方承担,甲方概不负责。
3、合同期内,未经双方商妥并正式办理解除合同手续,乙方不得单方撤离施工队伍,否则,因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方负责。
4、 施工中遇到各种问题,双方要及时沟通解决。
七、合同终止条件:
1.甲乙双方协商一致。
2.因不可抗力致使不能实现合同目的的。
3、甲乙任一方其他违约行为致使不能实现合同目的的。
4、甲乙任一方其他违法行为已影响合同履约的。
八、本合同所列事项,任何一方均不得擅自变更、更改。甲乙双方不得单方面解除合同,若一方擅自解除合同,那么违约方需要赔偿另一方合同总价的10%违约金,违约方造成另一方其他相关的损失,违约方还需赔付另一方由此造成的其他相关经济损失。如发生双方协商不可解决的问题时,提交购货方所在地人民法院提起诉讼,以法院裁定执行。
九、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,合同上均需附上双方的营业执照,签字盖章即生效。
十、合同期限:本合同自双方签章之日起生效,本合同未尽事宜,由供、需双方友好协商处理。
十一、银行信息
户名:
账户:
开户行:
供方(名称):大上实业(深圳)有限公司 需方(名称):
地址:龙岗区平湖镇润龙威商务大厦3楼B888 地址:
法定代理人: 法定代理人
委托代理人: 委托代理人:
电话:0755-84674858 电话:
全国范围承接:各类球场、运动场、透水路面、地坪漆等工程项目!
免费上门勘察、免费设计、免费报价、免费样品!
业务手机(微信):13590345552
公司客服:0755-84674858
公司地址:深圳市龙岗区平湖街道平湖社区凤凰大道33号坤宜福苑11号楼310
工厂地址:广东省东莞市桥头镇东山路综艺高新产业园厂房B栋一楼